本招標項目2021年度江蘇省農村公路道路和危橋改造項目已經上級主管部門批準建設，項目業主為江蘇省黃海農場有限公司，建設資金來自補助及自籌，項目出資比例為100%。項目已具備招標條件，現對該項目的監理進行公開招標，特邀請有興趣有實力的潛在投標人參加投標。
二、 項目概況與招標范圍
1.工程內容及規模：知青路拆建、東直河2號橋、軍寨渠3號橋、22大隊橋、農科所橋等工程，具體以施工工程量清單為準。項目總投資為993.6萬元。
2.招標范圍:包括工程范圍內的施工期及質保期的全部監理服務。
3.監理服務期：工程施工開工之日始至工程施工合同缺陷責任期滿。
4. 招標內容：江蘇省黃海農場有限公司2021年度江蘇省農村公路道路和危橋改造項目各項目區全部工作內容的建設監理服務，包含但不限于下列主要內容：知青路拆建、東直河2號橋、軍寨渠3號橋、22大隊橋、農科所橋等工程。中標人要求至少配兩名專業監理工程師駐地監理，人員配置要足夠項目需求。甲方考勤發現無故缺勤一次將進行罰款，兩次直接解除合同，納入農墾系統黑名單。
6. 其它：
6.1工期目標：確保承包人能夠按照時間節點，完成每個階段工作計劃中的工作內容；最終按建設工程施工合同中要求的合同工期完成任務并及時交付招標人使用。
6.2質量目標：確保所監理的工程能夠達到該工程施工合同所約定的質量標準和質量目標。
6.3安全目標：要求在整個項目實施階段開展安全檢查及督促工作，確保安全事故為零。
6.4成本目標：要求在整個項目實施階段開展管理活動，實現項目的實際投資不超過計劃投資（以建設工程施工合同造價為主要控制指標）。
6.5合同信息管理：要求全面監督、重點控制、專項管理。監理控制的重點是工程變更、工程簽證、工程轉讓與分包、工程延期或索賠，對其實施專項管理。
三、 投標人資格要求
1.資質等級及范圍: 投標人具有市政公用工程監理丙級及以上資質(或監理綜合資質)的獨立法人；
2.項目負責人（即總監理工程師，下同）的要求：
（1）總監理工程師應具有建設部頒發的《國家注冊監理工程師注冊執業證書》（市政公用工程專業）。目前無主體工程在監（在監工程是指：處于中標結果公告（直接發包的項目以網上合同備案或歸集為準）到合同約定的工程全部完成且竣工驗收合格期間的工程。竣工驗收證明是指由建設單位（或監理）組織工程建設各方驗收合格，并簽署相應的單位工程質量竣工驗收記錄或者分部工程質量驗收記錄等驗收文件。如在主管部門系統中項目負責人信息處于鎖定狀態，也認定為在監工程。）
（2）總監理工程師不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業【包括：①不得同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險，②不得將本人執（職）業資格證書同時注冊在兩個及以上單位，③ 項目負責人不得擔任其他公司法定代表人】；
（3）本工程招標人不接受投標人的企業法定代表人擔任項目總監理工程師。
（4）本工程招標人不接受企業退休人員擔任項目總監理工程師。
其它人員要求：
（1）擬任監理工程師人數不少于2人，應有建設部頒發的《國家注冊監理工程師注冊執業證書》。
（2）監理組成員不少于3人（含總監理工程師及專業監理工程師）。
（3）監理機構主要管理人員專業配置齊全、年齡結構合理，并確保根據項目需求隨時增加人員，滿足項目監理服務要求。
3. 投標申請人的項目負責人及授權委托人為本單位的正式職工（本單位正式職工條件為：與投標人單位簽訂勞動合同或聘用合同，并由投標人單位為其繳納養老保險，未在投標人之外單位受聘或任職，也沒在其他單位繳納養老保險），并確保從投標截止之日當月向前連續6個月均已在本單位繳納養老保險（如開標日期為2021年7月的某一天，則投標單位須保證以上人員2020年12月—2021年5月或2021年1月-2021年6月養老保險均在本單位繳納），未提供養老保險證明、或提供不全、或期限不滿足規定的，均不予承認。
4.業績要求：無。
5 信譽要求：
5.1．投標人沒有被國家、江蘇省省級有關部門及鹽城市有關部門限制招投標或市場準入，或者受到限制但已過公示期的。
5.2．企業、法人代表或項目經理未被法院列為失信被執行人（以全國征信系統平臺信息為準）。投標人（含法定代表、項目經理）在投標截止日，已全部履行人民法院生效判決、裁定。
5.3．投標人的失信被執行人信息在“信用中國”“信用江蘇”網站上被公布的，自載明的發布之日開始，直至撤銷或者更正信息中載明的發布時間的期間，本項目的招標人拒絕其投標，資格審查不予通過，不得被確定為中標候選人、中標人。在一次招投標活動中，資格預審申請人、投標人或者中標候選人因正被列為失信被執行人 ,導致其資格預審不通過或者被取消中標候選人資格、中標人資格的，不因其之后失信信息被撤銷或更正而改變已經作出的決定。
6.本次招標不接受聯合體投標。
四、 招標文件的領取
凡有意參加投標者，請于2021年10月15日至2021年10月20日，上午9：00時至11：30時，下午3：00時至5：00時（北京時間，下同），持單位介紹信、經辦人授權委托書及授權委托人在本單位近六個月的養老保險證明(上述材料需提供原件及裝訂成冊)到南京建淳造價師事務所有限公司（鹽城市世紀大道5號金融城4號樓1103室（南京銀行樓上））或加微信報名并購買招標文件。聯系人：王志東，電話：13851092607。報名費300元，售后不退。
五、資格審查：本工程采用資格后審方式進行資格審查。
六、保證金：
6.1、投標保證金：0.3萬元。
6.2、履約保證金：履約保證金按中標價5%收取，以現金方式繳納。履約保證金退還方式：工程完工驗收合格后一次性退還（無息）。
中標人不能按招標文件要求提交履約保證金（中標公示結束后15日內）的，視為放棄中標，招標人可取消中標資格，其投標保證金不予退還，給招標人造成的損失超過投標保證金數額的，中標人還應當對超過部分予以賠償。
中標人除按規定提供履約保證金外，若中標價比有效投標報價平均值低5％以上，則中標人還應當在合同簽訂之前按照中標價與有效投標報價平均值之差向招標人另行提供中標差額保證金。
7、評標辦法：本次招標采用經評審的最低投標價投標法（具體評標方法詳見招標文件）。
8、監理服務費付款：監理酬金的支付按監理合同進行，不受工程施工實際進度的影響。（除乙方原因造成的工期延誤外）。項目工程全部竣工，經農場驗收合格后，甲方應按監理總酬金的100%數額，向乙方支付監理酬金。
9、發布公告的媒介
本招標公告在江蘇農墾網（http://m.webmasterclub.cn/）、江蘇省招標投標公共服務平臺（http://www.jszbtb.com/）發布。
10、其他說明
為切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，保障人民群眾身體健康和生命安全，現就做好本項目開評標工作提出如下要求：
10.1、本項目為不見面交易項目，投標人通過‘騰訊視頻會議’直播APP加入會議。
10.2、投標人已經繳納投標保證金，無特殊情況不參加開標的投標人（特殊情況須書面通知招標人），一次不參加的6個月內禁止參加江蘇農墾系統投資的各類工程招投標活動，兩次不參加的列入黑名單，并列入不良行為記錄。
11、聯系事項
招標人：江蘇省黃海農場有限公司
地址：響水縣大有鎮黃海農場創業路
聯系人：劉玉
電話：15151015475
代理機構：南京建淳造價師事務所有限公司
地址：鹽城市世紀大道5號金融城4號樓1103室
聯系人：王志東
電話：13851092607
